Problème de retard travaux rénovation complète d'une maison
Actuellement
2 094
questions dans le
forum litiges Travaux
1724
Question Forum Litiges Travaux : Problème de retard travaux rénovation complète d'une maison
Bonjour.
Nous avons fait appel à une société pour une rénovation complète d'une maison.
Après signature du devis les travaux ont commencé le 20 mai dernier.
La date de fin de travaux a été convenue oralement (nous avons été un peu naïf), depuis aujourd'hui il y a eu trois semaines d'inactivités pour raisons diverses (vol de camion... blessures d'un ouvrier...) et depuis le 16 juillet plus de nouvelle, le chef étant parti en vacances vient juste de rentrer et ne nous a toujours pas recontacté malgré nos appels et messages.
Je tiens à dire que le chantier s'élève à 47 000 euros. Nous avons versé 20 000 euros à la signature du devis et devons verser le reste à la fin.
Nous sommes donc sans logement avec un bébé, le chantier devait se finir 1 mois et demi après signature... Soit le 5 juillet.
Quels sont mes recours, je suis désespérée nous allons de logement en logement chez nos familles.
Merci.
Nous avons fait appel à une société pour une rénovation complète d'une maison.
Après signature du devis les travaux ont commencé le 20 mai dernier.
La date de fin de travaux a été convenue oralement (nous avons été un peu naïf), depuis aujourd'hui il y a eu trois semaines d'inactivités pour raisons diverses (vol de camion... blessures d'un ouvrier...) et depuis le 16 juillet plus de nouvelle, le chef étant parti en vacances vient juste de rentrer et ne nous a toujours pas recontacté malgré nos appels et messages.
Je tiens à dire que le chantier s'élève à 47 000 euros. Nous avons versé 20 000 euros à la signature du devis et devons verser le reste à la fin.
Nous sommes donc sans logement avec un bébé, le chantier devait se finir 1 mois et demi après signature... Soit le 5 juillet.
Quels sont mes recours, je suis désespérée nous allons de logement en logement chez nos familles.
Merci.
30 août 2015 à 22:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de retard travaux rénovation complète d'une maison
Bonjour.
Il semble qu'il vous soit difficile de savoir si c'est d'un arrêt temporaire ou d'un abandon de chantier qu'il s'agit.
Avez-vous fait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ? C'est indispensable.
Vous pouvez faire intervenir un expert compétent dans ce domaine qui convoquera l'entrepreneur.
Au préalable, il serait urgent de contacter l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL), qui vous donnera la marche à suivre pour arriver à la meilleure solution possible dans vote situation.
Souhaiteriez-vous contacter les services concernés de votre commune pour trouver un logement, temporaire certes, mais adapté ?
Bon courage. Cordialement.
Il semble qu'il vous soit difficile de savoir si c'est d'un arrêt temporaire ou d'un abandon de chantier qu'il s'agit.
Avez-vous fait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ? C'est indispensable.
Vous pouvez faire intervenir un expert compétent dans ce domaine qui convoquera l'entrepreneur.
Au préalable, il serait urgent de contacter l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL), qui vous donnera la marche à suivre pour arriver à la meilleure solution possible dans vote situation.
Souhaiteriez-vous contacter les services concernés de votre commune pour trouver un logement, temporaire certes, mais adapté ?
Bon courage. Cordialement.
02 septembre 2015 à 08:52
